Allgemeine Geschäftsbedingungen

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) regeln die Nutzung der Website von DG Construction sowie alle Bau-, Umbau- und Beratungsleistungen, die DG Construction («wir», «uns» oder «unser») gegenüber Bauherren und Auftraggebern («Kunde») erbringt.

Mit der Beauftragung unserer Leistungen oder der Nutzung unserer Website akzeptieren Sie diese AGB. Abweichende Bedingungen des Kunden gelten nur, wenn wir ihnen schriftlich zugestimmt haben. Individuelle Vereinbarungen im Werkvertrag gehen diesen AGB vor.

Leistungsumfang

DG Construction erbringt Leistungen im Hochbau, Tiefbau, Umbau und in der Renovation sowie Bauleitungs- und Projektmanagement-Leistungen. Art, Umfang, Termine und Preise der einzelnen Leistungen ergeben sich aus der jeweiligen Offerte beziehungsweise dem schriftlichen Werkvertrag.

Offerten und Preise

Offerten sind, sofern nicht anders vermerkt, 60 Tage gültig. Alle Preise verstehen sich in Schweizer Franken (CHF) und, sofern nicht ausdrücklich anders ausgewiesen, exklusive Mehrwertsteuer. Der Online-Baukosten-Rechner auf unserer Website liefert lediglich unverbindliche Richtwerte und ersetzt keine Offerte. Mehr- oder Minderleistungen auf Wunsch des Kunden werden vor der Ausführung schriftlich vereinbart.

Zahlungsbedingungen

Die Zahlung erfolgt gemäss dem im Werkvertrag vereinbarten Zahlungsplan, in der Regel als Akontozahlungen entsprechend dem Baufortschritt. Rechnungen sind innert 30 Tagen netto ab Rechnungsdatum zu begleichen. Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, Verzugszinsen zu verlangen und die Arbeiten bis zum Zahlungseingang einzustellen.

Mitwirkungspflichten des Kunden

Der Kunde stellt rechtzeitig alle für die Ausführung notwendigen Unterlagen, Bewilligungen, Zugänge sowie Strom- und Wasseranschlüsse zur Verfügung. Er ist für die Richtigkeit seiner Angaben und für das Vorliegen der erforderlichen Baubewilligungen verantwortlich, soweit nichts anderes vereinbart wurde. Verzögerungen aufgrund fehlender Mitwirkung können Termine verschieben und Mehrkosten verursachen.

Termine und Bauzeit

Vereinbarte Termine sind verbindlich, sofern sie schriftlich bestätigt wurden. Witterungsbedingte Einschränkungen, behördliche Auflagen, Lieferengpässe sowie höhere Gewalt führen zu einer angemessenen Verlängerung der Fristen.

Abnahme, Mängelrechte und Garantie

Sofern nichts anderes vereinbart ist, gilt die SIA-Norm 118 («Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten»). Nach Fertigstellung erfolgt eine gemeinsame Abnahme. Erkennbare Mängel sind im Abnahmeprotokoll festzuhalten; nachträglich entdeckte Mängel sind innerhalb der vereinbarten beziehungsweise gesetzlichen Fristen unverzüglich schriftlich zu rügen. Wir beheben anerkannte Mängel auf eigene Kosten.

Geistiges Eigentum

Pläne, Entwürfe, Berechnungen und Konzepte von DG Construction bleiben unser geistiges Eigentum. Der Kunde erhält ein Nutzungsrecht zur Realisierung und Nutzung des vereinbarten Bauwerks. Eine Weitergabe an Dritte zu anderen Zwecken bedarf unserer schriftlichen Zustimmung. Wir dürfen das fertiggestellte Projekt unter Wahrung der Privatsphäre des Kunden als Referenz verwenden.

Vertraulichkeit

Beide Parteien behandeln nicht öffentlich zugängliche Informationen aus der Zusammenarbeit, wie Pläne, Kostenangaben und Geschäftsdaten, vertraulich. Diese Pflicht besteht auch nach Beendigung des Vertrags fort.

Kündigung und Rücktritt

Der Kunde kann einen Werkvertrag gemäss Art. 377 des Obligationenrechts (OR) jederzeit kündigen, hat uns aber für bereits erbrachte Leistungen zu entschädigen und den Schaden aus der vorzeitigen Beendigung zu ersetzen. Beratungs- und Bauleitungsmandate können beidseitig mit einer Frist von 30 Tagen schriftlich gekündigt werden.

Haftung

Wir haften für Schäden, die wir oder unsere Hilfspersonen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachen. Für leichte Fahrlässigkeit ist die Haftung im gesetzlich zulässigen Rahmen ausgeschlossen; ausgenommen sind Personenschäden. Für indirekte Schäden und entgangenen Gewinn haften wir nicht. Die Gewährleistung richtet sich nach Abnahme, Mängelrechten und Garantie.

Änderungen der AGB

DG Construction behält sich vor, diese AGB jederzeit anzupassen. Für laufende Verträge gilt die bei Vertragsabschluss vereinbarte Fassung; Änderungen werden auf der Website veröffentlicht.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Es gilt ausschliesslich schweizerisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Gerichtsstand ist, soweit zwingende Bestimmungen nicht etwas anderes vorsehen, der Sitz von DG Construction in Fully (VS).